自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_www国产亚洲精品_日产精品久久久久久久性色_japanese在线播放国产_伊人久久精品一区二区三区__7777精品伊人久久久大香线蕉 _国产精品亚洲综合一区二区三区__国产探花在线精品一区二区_久久久久久亚洲精品

（2016）滬0115民初29877號(hào)
　　原告黎某甲(上海)有限公司，注冊(cè)地上海市浦東新區(qū)。
　　法定代表人葉某某，董事長(zhǎng)。
　　委托代理人凌某某，女。
　　委托代理人仝寧，北京長(zhǎng)安(上海)律師事務(wù)所律師。
　　被告上某某設(shè)計(jì)有限公司，住所地上海市崇明縣。
　　法定代表人涂某某，總經(jīng)理。
　　委托代理人陳某某，男。
　　原告黎某甲(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱黎某乙)與被告上某某設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱大某某)裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年4月22日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2016年5月31日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人凌某某、仝寧及被告委托代理人陳某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告黎某乙訴稱：2015年4月30日，被告大某某與原告黎某乙訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定被告按全包方式為原告對(duì)上海市浦東新區(qū)畢升路XXX弄XXX號(hào)樓房屋(以下簡(jiǎn)稱畢升路房屋)進(jìn)行內(nèi)部裝修，工程造價(jià)人民幣980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價(jià)的千分之五處罰，一方違約則支付合同價(jià)30%的違約金。合同訂立后，原告按約支付工程款，被告卻一再延誤工期，且存在違法轉(zhuǎn)包行為。后被告多次向原告出具施工計(jì)劃及承諾，表示將限期完工，但一直未能兌現(xiàn)。由于被告存在嚴(yán)重的工期延誤及施工質(zhì)量問題，原告不得已于2015年12月10日向被告發(fā)出通知，要求被告停工并對(duì)不合格施工部分進(jìn)行恢復(fù)原狀。后原告委托第三方施工單位重新進(jìn)行裝修。因被告違約給原告造成重大損失，故原告提起訴訟，請(qǐng)求判決：一、確認(rèn)雙方的裝飾裝修合同于2015年12月10日解除；二、被告支付原告違約金803,600元(包括按合同總價(jià)每日千分之五計(jì)算自2015年8月29日至2015年12月10日的違約金509,600元及合同總價(jià)款30%的違約金294,000元)。
　　被告大某某辯稱：合同履行過程中，原告黎某乙多次變更并增加工程，導(dǎo)致工期延誤。2015年12月10日，原告在沒有任何證據(jù)證明施工不合格的情況下通知被告解除合同，并讓第三方施工單位進(jìn)場(chǎng)裝修。原告行為構(gòu)成違約，被告不同意其訴訟請(qǐng)求。
　　經(jīng)審理查明：2015年4月30日，原告黎某乙與被告大某某訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定被告按全包方式為原告對(duì)畢升路房屋進(jìn)行內(nèi)部裝修，工程造價(jià)980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價(jià)的千分之五處罰，一方違約則支付合同價(jià)30%的違約金。合同訂立后，被告進(jìn)場(chǎng)裝修。后因工期延誤，雙方于2015年10月22日訂立《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號(hào)樓裝修項(xiàng)目之協(xié)議》，對(duì)截至2015年10月22日已完成的工程量進(jìn)行計(jì)算，確認(rèn)原告已支付工程款539,000元，尚欠42,539.60元，被告因工期延誤應(yīng)支付違約金269,500元，與上述42,539.60元抵扣后，被告應(yīng)于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，同時(shí)被告還應(yīng)按照協(xié)議所附《施工計(jì)劃》于2015年11月29日完成剩余所有工程。后被告未支付上述違約金。2015年12月15日，原告在未對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收及質(zhì)量鑒定的情形下，以被告未能按照《施工計(jì)劃》的時(shí)間期限完成裝修及質(zhì)量存在嚴(yán)重問題為由，通知被告停止施工。2015年12月29日，原告與案外人上某某有限公司訂立《建筑裝飾工程施工合同》，對(duì)畢升路房屋再次進(jìn)行裝修。2016年2月29日，被告以原告拖欠工程款為由提起(2016)滬0115民初16046號(hào)一案民事訴訟，該案中雙方確認(rèn)原告已經(jīng)支付被告合同總價(jià)款980,000元中的609,000元，本院根據(jù)各自履約的情況酌情認(rèn)定原告還應(yīng)支付被告工程款300,000元。2016年4月22日，原告提起本案訴訟，以被告違約為由要求其支付違約金。
　　以上事實(shí)，有原告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、發(fā)票、付款憑證、借條、《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號(hào)樓裝修項(xiàng)目之協(xié)議》、《施工計(jì)劃》、通知、《上海市房屋租賃合同》、《建筑裝飾工程施工合同》，被告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、《施工計(jì)劃》及雙方的庭審陳述等證據(jù)在案佐證。
　　本院認(rèn)為，依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。本案中，原、被告之間的裝飾裝修合同成立，被告進(jìn)場(chǎng)裝修，原告在未對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算及質(zhì)量鑒定的情形下，就單方通知被告停止施工并讓案外人進(jìn)場(chǎng)再次施工，導(dǎo)致無法對(duì)被告實(shí)際完成的工程進(jìn)行鑒定，現(xiàn)原告要求確認(rèn)合同解除的正當(dāng)性，本院不予確認(rèn)。合同履行過程中，雙方就工期延誤的違約金支付及后續(xù)工程的施工計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，系對(duì)合同內(nèi)容的部分變更，具有法律效力，協(xié)議中雙方明確被告因工期延誤應(yīng)支付違約金269,500元，與原告所欠工程款42,539.60元抵扣后，被告應(yīng)于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，對(duì)此部分違約金本院予以確認(rèn)。關(guān)于原告主張的803,600元違約金，因原告自身原因?qū)е聼o法對(duì)被告完成的實(shí)際工程進(jìn)行鑒定，進(jìn)而對(duì)其履約情況進(jìn)行準(zhǔn)確認(rèn)定，故本院對(duì)原告此數(shù)額的違約金訴請(qǐng)難以支持�，F(xiàn)雙方的裝飾裝修合同事實(shí)上已經(jīng)無法繼續(xù)履行，在(2016)滬0115民初16046號(hào)一案中，雙方確認(rèn)原告已經(jīng)支付合同總價(jià)款980,000元中的609,000元，本院根據(jù)各自履約情況酌情認(rèn)定原告還應(yīng)支付被告工程款300,000元，該案已經(jīng)按照合同總價(jià)款就原告的拖欠款項(xiàng)全部進(jìn)行處理，故在本案中，本院認(rèn)定被告還應(yīng)當(dāng)支付原告違約金269,500元，不再與42,539.60拖欠工程款進(jìn)行抵扣。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條第一款、第七十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
　　一、被告上某某設(shè)計(jì)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告黎某甲(上海)有限公司違約金269,500元；
　　二、駁回原告黎某甲(上海)有限公司的其余訴訟請(qǐng)求。
　　負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)8,896元，減半收取計(jì)4,448元，由原告黎某甲(上海)有限公司負(fù)擔(dān)2,956.30元，被告上某某設(shè)計(jì)有限公司負(fù)擔(dān)1,491.70元。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。


審 判 員 龔文詒
二〇一六年六月二十八日
書 記 員 姜 輝